Продавец – Общество с ограниченной ответственностью ЖБИ «Черноруд», ИНН 3849057556, КПП 332801001, ОГРН 1163850056083, адрес: 600009, г. Владимир, Почаевский овраг, д. 1, этаж 3, каб. 5.

Покупатель – физическое дееспособное лицо, совершившее конклюдентные действия, направленные на заключение Договора поставки посредством акцепта (принятия) условия настоящей Оферты.

Стороны Договора – совместно Продавец и Покупатель, а также отдельно какая – либо из Сторон.

Договор (оферта) – заключенное между Продавцом и Покупателем соглашение в форме настоящего документа, являющееся договором присоединения по смыслу ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сайт - принадлежащий Поставщику ресурс, имеющий целью организацию продаж Товара в сети интернет и размещенный в сети интернет по адресу https://betonext.ru.

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.

К отношениям Покупателя и Продавца применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и иные федеральные законы и правовые акты Российской Федерации.

Перед Акцептом настоящего Договора, Покупатель обязан внимательно ознакомится со всеми его условиями и положениями. В случае, если Покупатель по какой-либо причине не согласен с этим Договором целиком, либо его отдельными пунктами, он не вправе использовать Сайт, а в случае использования Сайта вопреки этому, Продавец освобождается от какой-либо ответственности в этой части. Полным и безоговорочным принятием Договора со стороны Покупателя (Акцептом) является оплата счета Продавца.

В случае Акцепта настоящего Договора Покупателем, условия которого являются одинаковыми для всех Покупателей, между Продавцом и Покупателем заключается договор купли – продажи. Акцептируя настоящий Договор, Покупатель гарантирует:

• —

  Покупатель обладает полной дееспособностью, необходимой для заключения и исполнения Договора;

• —

  Покупатель имеет личное волеизъявление на заключение Договора;

• —

  Покупатель ознакомился с Договором полностью и безоговорочно соглашается со всеми его положениями и условиями, без подписания письменного экземпляра Договора;

• —

  Покупатель получил от Продавца до заключения настоящего Договора информацию об основных потребительских свойствах Товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления Товара, о полном фирменном наименовании Продавца (изготовителя), о цене и условиях приобретения Товара, его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты Товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении Договора.

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Ассортимент, наименование, количество и иные характеристики Товара, а также условия, имеющее существенное значение для Сторон согласовываются в счете на оплату.

Продавец гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

Передаваемый по Договору Товар не был в употреблении и недостатков не имеет.

Товар по настоящему Договору приобретается Покупателем исключительно для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (личное, семейное, домашнее или иное использование).

Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении заявки. Покупатель, в свою очередь, несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заявки, информации.

Продавец предоставляет Покупателю возможность получения телефонных консультаций по номерам телефона, e-mail, указанным на сайте https://betonext.ru, а также посредством формы обратной связи, предлагаемой на Сайте. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнением Заявки.

Сопровождающие Товар фотографии на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида Товара. Так, цветовая гамма того или иного Товара может отличаться от фактической в зависимости от цветовой матрицы экрана, на котором она отображается. Также может быть фактическое отличие цвета Товара как на тон темнее, так и на тон светлее. Сопровождающие Товар документы могут содержать опечатки. Для уточнения информации по Товару Покупатель должен обратиться к Поставщику по телефонам, указанным на Сайте https://betonext.ru.

Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара.

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Покупателю и предоставляется изготовителем с указанием в товаросопроводительных документах.

Покупатель вправе предъявить требования, предусмотренные п. 3.6 настоящего Договора, в отношении недостатков Товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока.

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее 2 (двух) лет и недостатки Товара обнаружены Покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 (двух) лет, Покупатель вправе предъявить требования Продавцу, если докажет, что недостатки Товара возникли до передачи его Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

Продавец отвечает за недостатки Товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, использования, транспортировки либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

Покупатель в случае обнаружения в Товаре недостатков, если они не были оговорены Продавцом, по своему выбору вправе:

• —

  Потребовать замены на Товар этой же марки; Продавец обязан заменить такой Товар в течение 7 (семи) дней со дня предъявления указанного требования Покупателем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого Товара Продавцом – в течение 20 (двадцати) дней со дня предъявления указанного требования. Если у Продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены Товар, замена должна быть произведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.

• —

  потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; Указанное требование подлежит удовлетворению Продавцом в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления указанного требования.

• —

  отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы. При этом Покупатель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи Товара ненадлежащего качества. Требование подлежит удовлетворению Продавцом в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления указанного требования. По требованию Продавца и за его счет Покупатель должен возвратить Товар с недостатками.

Отсутствие у Покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Продавец обязан принять Товар ненадлежащего качества у Покупателя и в случае необходимости провести проверку качества Товара. Покупатель вправе участвовать в проверке качества Товара.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара Продавец обязан провести экспертизу Товара за свой счет. Экспертиза Товара проводится в сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора для удовлетворения соответствующих требований Покупателя. Покупатель вправе присутствовать при проведении экспертизы Товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Если в результате экспертизы установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает Продавец, Покупатель обязан возместить Продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку Товара.

Доставка крупногабаритного Товара и Товара весом более 5 кг. для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их Покупателю осуществляется силами и за счет Продавца. В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии Продавца в месте нахождения Покупателя доставка и (или) возврат указанных Товаром могут осуществляться Покупателем. При этом Продавец обязан возместить Покупателю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных Товаров.

В соответствии с п. 4 ст. 26.1 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей» покупатель вправе оказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи – в течение 7 (семи) дней. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара. Отсутствие у покупателя документа, подтверждающего факт и условия покупки Товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения Товара у Продавца. Возврат денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.7.3 настоящего Договора. Расходы, связанные с возвратом товара надлежащего качества, Покупателю не возмещаются.

Покупатель направляет Продавцу заявку с указанием наименования, количества Товара с использованием возможностей сайта https://betonext.ru.

При получении заявки Покупателя, Продавец обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения подтвердить заказ Покупателя и направить в адрес Покупателя счет на оплату.

Договор считается заключенным после совершения Покупателем юридически значимого действия выраженного в предварительной оплате Товара в полном объеме его стоимости. Осуществляя предварительную оплату, Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Договором, дает согласие на обработку персональных данных при оформлении заявки. Указанные действия также подтверждают, что до заключения Договора условия Договора Покупателем прочитаны полностью, все условия Договора понятны, со всеми условиями Договора Покупатель согласен и присоединяется к ним без каких – либо исключений и оговорок.

Срок передачи Товара не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с даты поступления денежных средств на счет Продавца.

Продавец вправе в одностороннем порядке увеличить срок передачи Товара, предусмотренный п. 4.4 настоящего Договора, при возникновении производственной необходимости, но не более, чем на 5 (пять) рабочих дней. Об увеличении срока передачи Продавец уведомляет Покупателя в письменном виде в соответствии с п. 4.7 настоящего Договора.

Продавец может осуществить передачу Товара досрочно по предварительному согласованию с Покупателем в порядке, предусмотренном п. 4.7 настоящего Договора.

О готовности Товара к передаче, Продавец информирует Покупателя за 2 (два) рабочих дня в письменном виде посредством направления соответствующего уведомления. Покупатель обязуется в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления забрать Товар.

Покупатель обязан явится к Продавцу или совершить иные необходимые действия для принятия Товара в указанный срок. До истечения срока, указанного в п. 4.7 настоящего Договора, Товар не может быть продан другому Покупателю.

Покупатель обязан получить Товар самостоятельно либо обеспечить принятие Товара иным лицом со склада Продавца, указанному в счете на оплату, при условии своевременного предупреждения Продавца о получении Товара третьими лицами.

Покупатель уведомляет Продавца о необходимости передачи Товара, выбранной Покупателем организации, осуществляющей перевозку грузов (перевозчику/экспедитору) не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня выборки. Уведомление Покупателя должно содержать информацию о наименовании перевозчика/экспедитора, который будет осуществлять прием и перевозку Товара в адрес Покупателя, его реквизитах, дате и времени прибытия транспортного средства для приема Товара.

Отгрузка Товара Покупателю при самовывозе им Товара осуществляется только после предъявления им паспорта.

Расходы по организации приемки Товара, а также право выбора транспортной организации возлагаются на Покупателя. Согласование сроков доставки Товара, осуществляется Покупателем с организацией, осуществляющей его доставку (перевозчику/экспедитору) без участия Продавца.

Продавец не несет ответственности за механические повреждения Товара и различные виды деформации, возникшие во время перевозки, погрузки или выгрузки.

Покупатель обязан обеспечить подачу под погрузку транспортные средства, обладающие достаточной грузоподъемностью и габаритами, позволяющими Продавцу погрузить Товар, не допуская перегруз транспортного средства в отношении нагрузки на ось или превышения допустимой массы транспортного средства, в нарушение законодательства и подзаконных актов о дорогах и дорожном движении и перевозках грузов, в том числе, ч. 12 статьи 11 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Обязанность определения надлежащей грузоподъемности, допустимой нагрузки на ось или максимальной допустимой массы транспортного средства, подаваемого под погрузку и допустимых габаритов возлагается на Покупателя. Продавец в указанном вопросе полагается на Покупателя и определение указанных характеристик транспортных средств не осуществляет, однако вправе это сделать в случае возникновения у него обоснованных сомнений в соответствии характеристик транспортного средства, поданного под погрузку.

В случае, если Продавцом будет выявлено несоответствие грузоподъемности поданного транспортного средства при погрузке (в том числе превышение нормативов нагрузки на ось) или его габаритов, Продавец вправе отказаться производить погрузку Товара в указанные транспортные средства либо погрузить количество Товара в пределах допустимых нормативов. В указанных случаях отказ Продавца от погрузки или отгрузка в соразмерно меньшем количестве не будет считаться нарушением настоящего Договора.

Передача Товара представителю Покупателя, водителю транспортного средства, предоставленного под погрузку, или экспедитору осуществляется на основании надлежаще оформленной доверенности на получение Товара и подписание универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД), либо на основании её копии.

В случаях, когда передача Товара осуществляется на основании копии доверенности, риски передачи Товара ненадлежащему лицу относятся на Покупателя.

Продавец обязуется осуществить погрузочные работы на транспорт Покупателя или транспортной организации, выбранной Покупателем.

Продавец считается исполнившим обязанность по передаче Товара с момента предоставления Товара в распоряжение Покупателя в месте выборки, указанном в Договоре.

Право собственности переходит от Продавца к Покупателю после 100% оплаты Товара. Риск гибели Товара или его повреждения переходят к Покупателю с момента предоставления Товара последнему в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставляемый товар должен быть затарен (упакован). Вид (тип) тары или упаковки определяется обязательными требованиями.

Тара (упаковка) является одноразовой.

Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

Неявка Покупателя (его представителя/получателя) или не совершение иных необходимых действия для принятия Товара в определенный Договором срок могут рассматриваться Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения Договора.

Если Продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном Договором размере, не исполнил обязанность по передаче Товара Покупателю (его представителю/получателю) в установленный Договором срок, Покупатель по своему выбору вправе потребовать: - передачи оплаченного Товара в установленный им новый срок; - возврата суммы предварительной оплаты Товара, не переданного Продавцом. Кроме того, Покупатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в следствие нарушения установленного Договором срока передачи предварительно оплаченного Товара.

Продавец указывает всю необходимую информацию для Покупателя, предусмотренную действующим законодательством, в описании Товара. Покупатель обязан до оформления заказа ознакомится с данной информацией. Ответственность за полное ознакомление с размещенной (представленной) Продавцом на Сайте информацией по Товару несет Покупатель.

Покупатель обязан принять переданный ему Товар в установленные настоящим Договором сроки, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения Договора.

Покупатель несет ответственность за действия (бездействия) представителя/получателя как за свои собственные.

Не выборка Покупателем Товаров в установленный Договором срок, дает Продавцу право отказаться от исполнения Договора.

Осмотр Товара и его проверка проводится в месте получения, определенного в соответствии с п. 4.9 настоящего Договора, в момент приемки Товара Покупателем (его представителем/получателем).

Цена единицы Товара указана на Сайте Продавца https://betonext.ru и в счете на оплату без учета стоимости доставки Товара Покупателю. Покупатель самостоятельно оплачивает дополнительные комиссии за перевод денежных средств. В случае неверного указания цены заказанного Покупателем Товара, Продавец при первой возможности информирует об этом Покупателя для подтверждения либо аннулирования заявки.

Оплата по настоящему Договору осуществляется в порядке 100% предоплаты на основании счета Поставщика. Счет на оплату действителен в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Покупателю. Неоплата Товара в указанный срок признается отказом Покупателя от исполнения Договора.

Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Продавцом.

Продавец обязан обеспечить возможность оплатить Товар с использованием национальных платежных инструментов, а также путем наличных расчетов по выбору Покупателя.

При оплате наличными денежными средствами обязательства Покупателя перед Продавцом по оплате Товара считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств Продавцу.

При оплате Товара путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства Покупателя перед Продавцом считаются исполненными с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе денежных средств обслуживающей Покупателя кредитной организацией.

За нарушение прав Покупателя Продавец несет ответственность, предусмотренную Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Продавец освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Убытки, причиненные Покупателю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной законом или договором.

За нарушение предусмотренных п. 3.6.1 настоящего Договора сроков, Продавец, допустивший такие нарушения, уплачивает Покупателю за каждый день просрочки неустойку в размере 1% цены Товара.

За нарушение срока передачи предварительно оплаченного Товара Покупателю, Продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5% суммы предварительной оплаты Товара. При этом сумма взысканной неустойки не может превышать сумму предварительной оплаты Товара.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Продавца от исполнения возложенных не него обязательств в натуре перед Покупателем.

Стороны договорились, что в случае привлечения Продавца, как грузоотправителя к административной ответственности по ч. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ, по вине Покупателя, последний обязуется возместить Продавцу вызванные этим имущественные потери в пределах сумм выплаченных штрафов.

В случае нарушения условий настоящего Договора, предусмотренного п. 4.7, в случае уклонения Покупателя от принятия Товара, стоимость дальнейшего хранения Товара Продавцом оплачивается Покупателем Продавцу в размере 1% от стоимости Товара указанного в счете на оплату за каждый календарный день его хранения до дня принятия Товара Покупателем или организацией, осуществляющего его доставку (перевозчиком/экспедитором).

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможными выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, понижение температуры воздуха ниже - 25°С, массовые заболевания (эпидемии), ограничения перевозок, сезонные закрытия дорог, переправ, запрет местных или федеральных органов власти движение грузового транспорта по определенным маршрутам, война, военные действия всех видов, изменение текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, в т.ч. объявления (заявления) Высших Государственных лиц РФ (Президент, премьер-министр) сделанных с использованием СМИ, независящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

По требованию одной из Сторон может быть изменен или расторгнут по решению суда только в следующих случаях: - при существенном нарушении Договора другой стороной. Существенным признается нарушение Договора одной из Сторон, которое влечет для другой стороны, такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора. - в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другими законами.

Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, если Продавец отказывается передать Покупателю проданный Товар.

Продавец имеет право в одностороннем порядке внести изменения в настоящий Договор, без какого – либо уведомления об этом Покупателя. Новая редакция Договора вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если Продавцом прямо не указано иное в условиях новой редакции.

В случае, если в Договор были внесены изменения, с принятием которых Покупатель не согласен, Покупателю запрещается использовать Сайт, и он обязуется прекратить любое дальнейшее использование Сайта. Перед использованием Сайта Покупатель обязан ознакомится с условиями Договора, всякий раз, когда намеревается использовать Сайт.

Отзыв (приостановка) настоящего Договора поставки (оферты) может быть осуществлен Поставщиком в любое время, но это не является основанием для отказа Поставщика от принятых на себя обязательств по уже заключенным договорам. Поставщик обязуется разместить уведомление об отзыве договора, в своем на Сайте https://betonext.ru с указанием точного времени отзыва, не менее чем за 12 (двенадцать) часов до факта наступления события отзыва (приостановки) настоящего Договора.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

Иск о защите прав Покупателя как потребителя предъявляется по его выбору в суд по месту:

• —

  нахождения Продавца;

• —

  жительства или пребывания Покупателя;

• —

  заключения или исполнения Договора.

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам Стороной, которой такая информация была передана или стала известна в ходе исполнения Договора, без предварительного письменного разрешения Стороны, которая ее предоставила или к которой такая информация имеет отношение.

Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон Договора третьим лицам.

Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применятся в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства российской Федерации.

Стороны настоящего Договора обязуются выполнять требования к защите Персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе принимают необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивают их принятие для защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Стороны настоящего Договора в соответствии с требованиями ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации подтверждают, что используют Персональные данные лишь в целях исполнения настоящего Договора.

Сторона, допустившая утерю или разглашение конфиденциальной информации, несет в соответствие с действующим законодательством РФ ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные передающей стороной и вытекающие в связи с любым раскрытием конфиденциальной информации.

За каждый случай нарушения своих обязательств по настоящему разделу Договора виновная Сторона уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек сверх возмещения убытков.

Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения Договора по любому из

Договор действует до даты полного исполнения обязательств Сторонами или принятия новой редакции Договора.

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего юридического статуса, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов и других данных, имеющих значение для исполнения Договора.

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью ЖБИ «Черноруд», ИНН 3849057556, КПП 332801001, ОГРН 1163850056083, адрес: 600009, г. Владимир, Почаевский овраг, д. 1, этаж 3, каб. 5.

Покупатель – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо индивидуальный предприниматель, совершившее конклюдентные действия, направленные на заключение Договора поставки посредством акцепта (принятия) условия настоящей Оферты.

Стороны Договора – совместно Поставщик и Покупатель, а также отдельно какая – либо из Сторон.

Договор (оферта) – заключенное между Поставщиком и Покупателем соглашение в форме настоящего документа, являющееся договором присоединения по смыслу ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сайт - принадлежащий Поставщику ресурс, имеющий целью организацию продаж Товара в сети интернет и размещенный в сети интернет по адресу https://betonext.ru.

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. Перед Акцептом настоящего Договора, Покупатель обязан внимательно ознакомится со всеми его условиями и положениями. В случае, если Покупатель по какой-либо причине не согласен с этим Договором целиком, либо его отдельными пунктами, он не вправе использовать Сайт, а в случае использования Сайта вопреки этому, Поставщик освобождается от какой-либо ответственности в этой части. Полным и безоговорочным принятием Договора со стороны Покупателя (Акцептом) является оплата счета Поставщика. В случае Акцепта настоящего Договора Покупателем, условия которого являются одинаковыми для всех Покупателей, между Поставшиком и Покупателем заключается договор поставки. Акцептируя настоящий Договор, Покупатель гарантирует:

• —

  Покупатель обладает полной правоспособностью, необходимой для заключения и исполнения Договора;

• —

  Покупатель имеет личное волеизъявление на заключение Договора;

• —

  Покупатель ознакомился с Договором полностью и безоговорочно соглашается со всеми его положениями и условиями, без подписания письменного экземпляра Договора.

Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Ассортимент, наименование, количество, стоимость и иные характеристики Товара, имеющее существенное значение для Сторон, согласовываются Сторонами в счетах на оплату.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

Передаваемый по Договору Товар не был в употреблении и недостатков не имеет.

Поставщик не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении заявки. Покупатель, в свою очередь, несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заявки, информации.

Поставщик предоставляет Покупателю возможность получения телефонных консультаций по номерам телефона, e-mail, указанным на сайте https://betonext.ru, а также посредством формы обратной связи, предлагаемой на Сайте. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнением Заявки.

Товар приобретается Покупателем для осуществления им предпринимательской деятельности.

Сопровождающие Товар фотографии на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида Товара. Так, цветовая гамма того или иного Товара может отличаться от фактической в зависимости от цветовой матрицы экрана, на котором она отображается. Также может быть фактическое отличие цвета Товара как на тон темнее, так и на тон светлее. Сопровождающие Товар документы могут содержать опечатки. Для уточнения информации по Товару Покупатель должен обратиться к Поставщику по телефонам, указанным на Сайте https://betonext.ru

Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара.

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Покупателю в соответствии с п. 4.19 настоящего Договора.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

Покупатель направляет Поставщику заявку с указанием наименования, количества подлежащего поставке Товара с использованием возможностей сайта https://betonext.ru.

Поставщик обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки подтвердить заказ Покупателя и направить в адрес Покупателя счет на оплату.

Договор считается заключенным после совершения Покупателем юридически значимого действия выраженного в предварительной оплате Товара Покупателем в полном объеме его стоимости. Осуществляя предварительную оплату, Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Договором, дает согласие на обработку персональных данных при оформлении заявки. Указанные действия также подтверждают, что до заключения Договора условия Договора Покупателем прочитаны полностью, все условия Договора понятны, со всеми условиями Договора Покупатель согласен и присоединяется к ним без каких – либо исключений и оговорок.

Срок поставки Товара не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с даты поступления денежных средств на счет Поставщика.

Поставщик вправе в одностороннем порядке увеличить срок поставки, предусмотренный п. 4.4 настоящего Договора, при возникновении производственной необходимости, но не более, чем на 5 (пять) рабочих дней. Об увеличении срока поставки Поставщик уведомляет Покупателя в письменном виде в соответствии с п. 4.7 настоящего Договора

Поставщик может осуществить поставку Товара досрочно по предварительному согласованию с Покупателем в порядке, предусмотренном п. 4.7 настоящего Договора.

О готовности Товара к передаче, Поставщик информирует Покупателя за 2 (два) рабочих дня в письменном виде посредством направления соответствующего уведомления. Покупатель обязуется в срок не более (пяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления забрать Товар.

Поставка Товара осуществляется в порядке выборки (самовывоз автотранспортом Покупателя или с привлечением Покупателем сторонней транспортной организации) со склада Поставщика, расположенного по адресу, указанному в счете на оплату, при условии своевременного предупреждения Поставщика о получении и доставке Товара силами и средствами выбранного Покупателем перевозчика/экспедитора.

Покупатель уведомляет Поставщика о необходимости передачи Товара, выбранной Покупателем организации, осуществляющей перевозку грузов (перевозчику/экспедитору) не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня выборки. Уведомление Покупателя должно содержать информацию о наименовании перевозчика/экспедитора, который будет осуществлять прием и перевозку Товара в адрес Покупателя, его реквизитах, дате и времени прибытия транспортного средства для приема Товара.

Расходы по организации доставки Товара, а также право выбора транспортной организации возлагаются на Покупателя. Согласование сроков доставки Товара, осуществляется Покупателем с организацией, осуществляющей его доставку (перевозчику/экспедитору) без участия Поставщика.

Поставщик не несет ответственности за механические повреждения Товара и различные виды деформации, возникшие во время перевозки, погрузки или выгрузки.

Покупатель обязан обеспечить подачу под погрузку транспортные средства, обладающие достаточной грузоподъемностью и габаритами, позволяющими Поставщику погрузить Товар, не допуская перегруз транспортного средства в отношении нагрузки на ось или превышения допустимой массы транспортного средства, в нарушение законодательства и подзаконных актов о дорогах и дорожном движении и перевозках грузов, в том числе, ч. 12 статьи 11 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Обязанность определения надлежащей грузоподъемности, допустимой нагрузки на ось или максимальной допустимой массы транспортного средства, подаваемого под погрузку и допустимых габаритов возлагается на Покупателя. Поставщик в указанно.

В случае, если Поставщиком будет выявлено несоответствие грузоподъемности поданного транспортного средства при погрузке (в том числе превышение нормативов нагрузки на ось) или его габаритов, Поставщик вправе отказаться производить погрузку Товара в указанные транспортные средства либо погрузить количество продукции в пределах допустимых нормативов. В указанных случаях отказ Поставщика от погрузки или отгрузка в соразмерно меньшем количестве не будет считаться нарушением настоящего Договора.

Передача Товара представителю Покупателя, водителю транспортного средства, предоставленного под погрузку, или экспедитору осуществляется на основании надлежаще оформленной доверенности на получение Товара и подписание универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД), либо на основании её копии.

В случаях, когда передача Товара осуществляется на основании копии доверенности, риски передачи Товара ненадлежащему лицу относятся на Покупателя.

Поставщик обязуется осуществить погрузочные работы на транспорт Покупателя или транспортной организации, выбранной Покупателем.

Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара с момента предоставления Товара в распоряжение Покупателя в месте выборки, указанном в Договоре.

Права собственности переходит от Поставщика к Покупателю после 100% оплаты Товара. Риск гибели Товара или его повреждения переводят к Покупателю с момента предоставления Товара последнему в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставляемый товар должен быть затарен (упакован). Вид (тип) тары или упаковки определяется обязательными требованиями.

Тара (упаковка) является одноразовой.

Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

Покупатель обязан принять переданный ему Товар в установленные настоящим Договором сроки, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения Договора.

Не выборка Покупателем Товаров в установленный Договором срок, дает Поставщику право отказаться от исполнения договора.

Осмотр Товара и проверка его наименования, количества, качества (явные недостатки, которые могут быть обнаружены при внешнем осмотре Товара), ассортимента, комплектности производятся по месту выборки. Осмотр Товара предполагает, что Покупатель (его полномочный представитель) изучает его визуально, может внешне оценить тару (упаковку), маркировку, количество единиц Товара, общую целостность, увидеть явные недостатки, несоответствия.

Проверка подразумевает сопоставление количества, ассортимента, комплектности, тары (упаковки) полученного Товара условиям Договора.

В случае обнаружения несоответствия условиям Договора, Покупатель вместе с представителем Поставщика составляет Акт об обнаруженных расхождениях, порядке и сроках их устранения.

В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено счетом на оплату, Покупатель вправе по своему выбору:

• —

  потребовать передать недостающее количество Товара (при этом допоставка Товара осуществляется только в случае предъявления Покупателем такого требования);

• —

  отказаться полностью или частично от переданного Товара и от его оплаты;

• —

  принять переданный Товар и отказаться от допоставки недостающего Товара.

В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в счете на оплату, Покупатель вправе:

• —

  принять весь Товар. Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, указанной в соответствующем счете на оплату;

• —

  отказаться от части Товара, превышающего согласованное в счете количество.

В случае передачи некомплектного Товара или Товаров несоответствующего ассортимента Покупатель вправе по своему выбору:

• —

  вернуть Поставщику некомплектный Товар;

• —

  потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

• —

  потребовать доукомплектования соответствующих единиц Товара.

В случае отсутствия замечаний касательно наименования, количества Товара, целостности упаковки в месте выборки, Товар считается принятым без замечаний, а претензии по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности в дальнейшем не принимаются.

Приемка по качеству осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Товара.

В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества Товара условиям настоящего Договора и счета на оплату, Покупатель направляет Поставщику уведомление об обнаруженных несоответствиях Товара и о необходимости направления Поставщиком своего уполномоченного представителя для совместной приемки Товара. В этом случае приемка Товара Покупателем приостанавливается до прибытия уполномоченного представителя Поставщика для дальнейшей приемки Товара.

Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя сообщить ему о направлении своего представителя для участия в совместной приемке Товара либо сообщить об отказе от участия в совместной приемке Товара.

В случае поступления уведомления от Поставщика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки Товара и прибытия уполномоченного представителя Поставщика в срок, указанный в пункте 5.12 Договора, Покупатель возобновляет приемку Товара в момент прибытия уполномоченного представителя Поставщика и по результатам приемки Товара Стороны составляют акт о несоответствии Товара условиям Договора, в котором указываются обнаруженные недостатки.

В случаях отказа Поставщика от участия в совместной приемке Товара, не поступления уведомления от Поставщика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки Товара в срок, указанный в пункте 5.12 настоящего Договора, или неприбытия уполномоченного представителя Поставщика в срок, указанный в пункте 5.12 Договора, Покупатель возобновляет приемку Товара самостоятельно и по результатам приемки составляет акт о несоответствии Товара условиям Договора в одностороннем порядке, в котором указываются обнаруженные недостатки с приложением материалов фото и видео фиксации выявленных нарушений.

На основании Акта о несоответствии Товара Покупатель в соответствии с п. 10.2 настоящего Договора предъявляет Поставщику претензию.

Нарушение Покупателем порядка приемки Товара по качеству, предусмотренного настоящим Договором, лишает его права предъявления претензий к Поставщику относительно качества Товара.

В случаях возникновения разногласий между Поставщиком и Покупателем относительно количества и качества поставленного Товара, Стороны назначают независимого эксперта, обладающего необходимым разрешением и оборудованием, заключение которого является окончательным и обязательным для Сторон. Оплата услуг независимого эксперта возлагается на Покупателя. При этом Поставщик обязан возместить Покупателю расходы по проведению экспертизы в случае установления по ее окончании факта поставки Товара с нарушением условий о его количестве и/или качестве.

Цена единицы Товара указана на Сайте Продавца https://betonext.ru и в счете на оплату без учета стоимости доставки Товара Покупателю. Покупатель самостоятельно оплачивает дополнительные комиссии за перевод денежных средств. В случае неверного указания цены заказанного Покупателем Товара, Поставщик при первой возможности информирует об этом Покупателя для подтверждения либо аннулирования заявки.

Оплата Товара осуществляется в следующем порядке:

• —

  Покупатель производит предоплату размере 100 % общей стоимости Товара, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения счета на оплату.

Счет на оплату действителен в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Покупателю. По истечении указанного срока, Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость единицы Товара.

Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком.

Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями.

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

В случае недопоставки или просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,1 % стоимости не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.

В случае просрочки выборки Товара Покупателем Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в размере 0,1 % стоимости непринятого Товара за каждый день просрочки.

Стороны договорились, что в случае привлечения Поставщика, как грузоотправителя к административной ответственности по ч. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ, по вине Покупателя, последний обязуется возместить Поставщику вызванные этим имущественные потери в пределах сумм выплаченных штрафов.

Поставщик не несет ответственность в случае неправильного выбора Покупателем характеристик Товара, либо если ожидания Покупателя о свойствах Товара оказались не оправданными, а равно за любые действия Покупателя, связанными с внесением изменений в конструкцию Товара, его самостоятельной установкой и т.д.

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможными выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, понижение температуры воздуха ниже - 25°С, массовые заболевания (эпидемии), ограничения перевозок, сезонные закрытия дорог, переправ, запрет местных или федеральных органов власти движение грузового транспорта по определенным маршрутам, война, военные действия всех видов, изменение текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, в т.ч. объявления (заявления) Высших Государственных лиц РФ (Президент, премьер-министр) сделанных с использованием СМИ, независящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней после получения одной Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны.

Отзыв (приостановка) настоящего Договора поставки (оферты) может быть осуществлен Поставщиком в любое время, но это не является основанием для отказа Поставщика от принятых на себя обязательств по уже заключенным договорам. Поставщик обязуется разместить уведомление об отзыве договора, в своем на Сайте https://betonext.ru с указанием точного времени отзыва, не менее чем за 12 (двенадцать) часов до факта наступления события отзыва (приостановки) настоящего Договора.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

Соблюдение претензионного порядка является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и исполнена стороной, которой она адресована в течение 14 (четырнадцати) дней с момента ее получения.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения претензии.

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам Стороной, которой такая информация была передана или стала известна в ходе исполнения Договора, без предварительного письменного разрешения Стороны, которая ее предоставила или к которой такая информация имеет отношение.

Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон Договора третьим лицам.

Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применятся в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства российской Федерации.

Стороны настоящего Договора обязуются выполнять требования к защите Персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе принимают необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивают их принятие для защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Стороны настоящего Договора в соответствии с требованиями ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации подтверждают, что используют Персональные данные лишь в целях исполнения настоящего Договора.

Сторона, допустившая утерю или разглашение конфиденциальной информации, несет в соответствие с действующим законодательством РФ ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные передающей стороной и вытекающие в связи с любым раскрытием конфиденциальной информации.

За каждый случай нарушения своих обязательств по настоящему разделу Договора виновная Сторона уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек сверх возмещения убытков.

Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения Договора по любому из оснований, предусмотренных Договором или действующим законодательством Российской Федерации.

Договор действует до «31» декабря 2025 г., а в части расчетов за Товар – до полного исполнения обязательств.

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего юридического статуса, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов и других данных, имеющих значение для исполнения Договора.

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью ЖБИ «Черноруд», ИНН 3849057556, КПП 332801001, ОГРН 1163850056083, адрес: 600009, г. Владимир, Почаевский овраг, д. 1, этаж 3, каб. 5.

Покупатель – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо индивидуальный предприниматель, совершившее конклюдентные действия, направленные на заключение Договора поставки посредством акцепта (принятия) условия настоящей Оферты.

Стороны Договора – совместно Поставщик и Покупатель, а также отдельно какая – либо из Сторон.

Договор (оферта) – заключенное между Поставщиком и Покупателем соглашение в форме настоящего документа, являющееся договором присоединения по смыслу ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сайт - принадлежащий Поставщику ресурс, имеющий целью организацию продаж Товара в сети интернет и размещенный в сети интернет по адресу https://betonext.ru.

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. Перед Акцептом настоящего Договора, Покупатель обязан внимательно ознакомится со всеми его условиями и положениями. В случае, если Покупатель по какой-либо причине не согласен с этим Договором целиком, либо его отдельными пунктами, он не вправе использовать Сайт, а в случае использования Сайта вопреки этому, Поставщик освобождается от какой-либо ответственности в этой части. Полным и безоговорочным принятием Договора со стороны Покупателя (Акцептом) является оплата счета Поставщика. В случае Акцепта настоящего Договора Покупателем, условия которого являются одинаковыми для всех Покупателей, между Поставшиком и Покупателем заключается договор поставки. Акцептируя настоящий Договор, Покупатель гарантирует:

• —

  Покупатель обладает полной правоспособностью, необходимой для заключения и исполнения Договора;

• —

  Покупатель имеет личное волеизъявление на заключение Договора;

• —

  Покупатель ознакомился с Договором полностью и безоговорочно соглашается со всеми его положениями и условиями, без подписания письменного экземпляра Договора.

Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Ассортимент, наименование, количество, стоимость и иные характеристики Товара, имеющее существенное значение для Сторон, согласовываются Сторонами в счетах на оплату.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

Передаваемый по Договору Товар не был в употреблении и недостатков не имеет.

Поставщик не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении заявки. Покупатель, в свою очередь, несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заявки, информации.

Поставщик предоставляет Покупателю возможность получения телефонных консультаций по номерам телефона, e-mail, указанным на сайте https://betonext.ru, а также посредством формы обратной связи, предлагаемой на Сайте. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнением Заявки.

Товар приобретается Покупателем для осуществления им предпринимательской деятельности.

Сопровождающие Товар фотографии на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида Товара. Так, цветовая гамма того или иного Товара может отличаться от фактической в зависимости от цветовой матрицы экрана, на котором она отображается. Также может быть фактическое отличие цвета Товара как на тон темнее, так и на тон светлее. Сопровождающие Товар документы могут содержать опечатки. Для уточнения информации по Товару Покупатель должен обратиться к Поставщику по телефонам, указанным на Сайте https://betonext.ru

Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара.

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Покупателю в соответствии с п. 4.19 настоящего Договора.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

Покупатель направляет Поставщику заявку с указанием наименования, количества подлежащего поставке Товара с использованием возможностей сайта https://betonext.ru.

Поставщик обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки подтвердить заказ Покупателя и направить в адрес Покупателя счет на оплату.

Договор считается заключенным после совершения Покупателем юридически значимого действия выраженного в предварительной оплате Товара Покупателем в полном объеме его стоимости. Осуществляя предварительную оплату, Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Договором, дает согласие на обработку персональных данных при оформлении заявки. Указанные действия также подтверждают, что до заключения Договора условия Договора Покупателем прочитаны полностью, все условия Договора понятны, со всеми условиями Договора Покупатель согласен и присоединяется к ним без каких – либо исключений и оговорок.

Срок поставки Товара не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с даты поступления денежных средств на счет Поставщика.

Поставщик вправе в одностороннем порядке увеличить срок поставки, предусмотренный п. 4.4 настоящего Договора, при возникновении производственной необходимости, но не более, чем на 5 (пять) рабочих дней. Об увеличении срока поставки Поставщик уведомляет Покупателя в письменном виде в соответствии с п. 4.7 настоящего Договора.

Поставщик может осуществить поставку Товара досрочно по предварительному согласованию с Покупателем в порядке, предусмотренном п. 4.7 настоящего Договора.

О готовности Товара к передаче, Поставщик информирует Покупателя за 2 (два) рабочих дня в письменном виде посредством направления соответствующего уведомления. Покупатель обязуется в срок не более (пяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления забрать Товар.

Поставка Товара осуществляется в порядке выборки (самовывоз автотранспортом Покупателя или с привлечением Покупателем сторонней транспортной организации) со склада Поставщика, расположенного по адресу, указанному в счете на оплату, при условии своевременного предупреждения Поставщика о получении и доставке Товара силами и средствами выбранного Покупателем перевозчика/экспедитора.

Покупатель уведомляет Поставщика о необходимости передачи Товара, выбранной Покупателем организации, осуществляющей перевозку грузов (перевозчику/экспедитору) не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня выборки. Уведомление Покупателя должно содержать информацию о наименовании перевозчика/экспедитора, который будет осуществлять прием и перевозку Товара в адрес Покупателя, его реквизитах, дате и времени прибытия транспортного средства для приема Товара.

Расходы по организации доставки Товара, а также право выбора транспортной организации возлагаются на Покупателя. Согласование сроков доставки Товара, осуществляется Покупателем с организацией, осуществляющей его доставку (перевозчику/экспедитору) без участия Поставщика.

Поставщик не несет ответственности за механические повреждения Товара и различные виды деформации, возникшие во время перевозки, погрузки или выгрузки.

Покупатель обязан обеспечить подачу под погрузку транспортные средства, обладающие достаточной грузоподъемностью и габаритами, позволяющими Поставщику погрузить Товар, не допуская перегруз транспортного средства в отношении нагрузки на ось или превышения допустимой массы транспортного средства, в нарушение законодательства и подзаконных актов о дорогах и дорожном движении и перевозках грузов, в том числе, ч. 12 статьи 11 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Обязанность определения надлежащей грузоподъемности, допустимой нагрузки на ось или максимальной допустимой массы транспортного средства, подаваемого под погрузку и допустимых габаритов возлагается на Покупателя. Поставщик в указанном вопросе полагается на Покупателя и определение указанных характеристик транспортных средств не осуществляет, однако вправе это сделать в случае возникновения у него обоснованных сомнений в соответствии характеристик транспортного средства, поданного под погрузку.

В случае, если Поставщиком будет выявлено несоответствие грузоподъемности поданного транспортного средства при погрузке (в том числе превышение нормативов нагрузки на ось) или его габаритов, Поставщик вправе отказаться производить погрузку Товара в указанные транспортные средства либо погрузить количество продукции в пределах допустимых нормативов. В указанных случаях отказ Поставщика от погрузки или отгрузка в соразмерно меньшем количестве не будет считаться нарушением настоящего Договора.

Передача Товара представителю Покупателя, водителю транспортного средства, предоставленного под погрузку, или экспедитору осуществляется на основании надлежаще оформленной доверенности на получение Товара и подписание универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД), либо на основании её копии.

В случаях, когда передача Товара осуществляется на основании копии доверенности, риски передачи Товара ненадлежащему лицу относятся на Покупателя.

Поставщик обязуется осуществить погрузочные работы на транспорт Покупателя или транспортной организации, выбранной Покупателем.

Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара с момента предоставления Товара в распоряжение Покупателя в месте выборки, указанном в Договоре.

Права собственности переходит от Поставщика к Покупателю после 100% оплаты Товара. Риск гибели Товара или его повреждения переводят к Покупателю с момента предоставления Товара последнему в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставляемый товар должен быть затарен (упакован). Вид (тип) тары или упаковки определяется обязательными требованиями.

Тара (упаковка) является одноразовой.

Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

Покупатель обязан принять переданный ему Товар в установленные настоящим Договором сроки, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения Договора.

Не выборка Покупателем Товаров в установленный Договором срок, дает Поставщику право отказаться от исполнения договора.

Осмотр Товара и проверка его наименования, количества, качества (явные недостатки, которые могут быть обнаружены при внешнем осмотре Товара), ассортимента, комплектности производятся по месту выборки. Осмотр Товара предполагает, что Покупатель (его полномочный представитель) изучает его визуально, может внешне оценить тару (упаковку), маркировку, количество единиц Товара, общую целостность, увидеть явные недостатки, несоответствия.

Проверка подразумевает сопоставление количества, ассортимента, комплектности, тары (упаковки) полученного Товара условиям Договора.

В случае обнаружения несоответствия условиям Договора, Покупатель вместе с представителем Поставщика составляет Акт об обнаруженных расхождениях, порядке и сроках их устранения.

В случае передачи Товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено счетом на оплату, Покупатель вправе по своему выбору:

• —

  потребовать передать недостающее количество Товара (при этом допоставка Товара осуществляется только в случае предъявления Покупателем такого требования);

• —

  отказаться полностью или частично от переданного Товара и от его оплаты;

• —

  принять переданный Товар и отказаться от допоставки недостающего Товара.

В случае передачи Товара в количестве, превышающем указанное в счете на оплату, Покупатель вправе:

• —

  принять весь Товар. Дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, указанной в соответствующем счете на оплату;

• —

  отказаться от части Товара, превышающего согласованное в счете количество.

В случае передачи некомплектного Товара или Товаров несоответствующего ассортимента Покупатель вправе по своему выбору:

• —

  вернуть Поставщику некомплектный Товар;

• —

  потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

• —

  потребовать доукомплектования соответствующих единиц Товара.

В случае отсутствия замечаний касательно наименования, количества Товара, целостности упаковки в месте выборки, Товар считается принятым без замечаний, а претензии по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности в дальнейшем не принимаются.

Приемка по качеству осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Товара.

В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества Товара условиям настоящего Договора и счета на оплату, Покупатель направляет Поставщику уведомление об обнаруженных несоответствиях Товара и о необходимости направления Поставщиком своего уполномоченного представителя для совместной приемки Товара. В этом случае приемка Товара Покупателем приостанавливается до прибытия уполномоченного представителя Поставщика для дальнейшей приемки Товара.

Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя сообщить ему о направлении своего представителя для участия в совместной приемке Товара либо сообщить об отказе от участия в совместной приемке Товара.

В случае поступления уведомления от Поставщика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки Товара и прибытия уполномоченного представителя Поставщика в срок, указанный в пункте 5.12 Договора, Покупатель возобновляет приемку Товара в момент прибытия уполномоченного представителя Поставщика и по результатам приемки Товара Стороны составляют акт о несоответствии Товара условиям Договора, в котором указываются обнаруженные недостатки.

В случаях отказа Поставщика от участия в совместной приемке Товара, не поступления уведомления от Поставщика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки Товара в срок, указанный в пункте 5.12 настоящего Договора, или неприбытия уполномоченного представителя Поставщика в срок, указанный в пункте 5.12 Договора, Покупатель возобновляет приемку Товара самостоятельно и по результатам приемки составляет акт о несоответствии Товара условиям Договора в одностороннем порядке, в котором указываются обнаруженные недостатки с приложением материалов фото и видео фиксации выявленных нарушений.

На основании Акта о несоответствии Товара Покупатель в соответствии с п. 10.2 настоящего Договора предъявляет Поставщику претензию.

Нарушение Покупателем порядка приемки Товара по качеству, предусмотренного настоящим Договором, лишает его права предъявления претензий к Поставщику относительно качества Товара.

В случаях возникновения разногласий между Поставщиком и Покупателем относительно количества и качества поставленного Товара, Стороны назначают независимого эксперта, обладающего необходимым разрешением и оборудованием, заключение которого является окончательным и обязательным для Сторон. Оплата услуг независимого эксперта возлагается на Покупателя. При этом Поставщик обязан возместить Покупателю расходы по проведению экспертизы в случае установления по ее окончании факта поставки Товара с нарушением условий о его количестве и/или качестве.

Цена единицы Товара указана на Сайте Продавца https://betonext.ru и в счете на оплату без учета стоимости доставки Товара Покупателю. Покупатель самостоятельно оплачивает дополнительные комиссии за перевод денежных средств. В случае неверного указания цены заказанного Покупателем Товара, Поставщик при первой возможности информирует об этом Покупателя для подтверждения либо аннулирования заявки.

Оплата Товара осуществляется в следующем порядке:

• —

  Покупатель производит предоплату размере 100 % общей стоимости Товара, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения счета на оплату.

Счет на оплату действителен в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Покупателю. По истечении указанного срока, Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость единицы Товара.

Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком.

Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями.

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

В случае недопоставки или просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,1 % стоимости не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.

В случае просрочки выборки Товара Покупателем Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в размере 0,1 % стоимости непринятого Товара за каждый день просрочки.

Стороны договорились, что в случае привлечения Поставщика, как грузоотправителя к административной ответственности по ч. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ, по вине Покупателя, последний обязуется возместить Поставщику вызванные этим имущественные потери в пределах сумм выплаченных штрафов.

Поставщик не несет ответственность в случае неправильного выбора Покупателем характеристик Товара, либо если ожидания Покупателя о свойствах Товара оказались не оправданными, а равно за любые действия Покупателя, связанными с внесением изменений в конструкцию Товара, его самостоятельной установкой и т.д.

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможными выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, понижение температуры воздуха ниже - 25°С, массовые заболевания (эпидемии), ограничения перевозок, сезонные закрытия дорог, переправ, запрет местных или федеральных органов власти движение грузового транспорта по определенным маршрутам, война, военные действия всех видов, изменение текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, в т.ч. объявления (заявления) Высших Государственных лиц РФ (Президент, премьер-министр) сделанных с использованием СМИ, независящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней после получения одной Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны.

Отзыв (приостановка) настоящего Договора поставки (оферты) может быть осуществлен Поставщиком в любое время, но это не является основанием для отказа Поставщика от принятых на себя обязательств по уже заключенным договорам. Поставщик обязуется разместить уведомление об отзыве договора, в своем на Сайте https://betonext.ru с указанием точного времени отзыва, не менее чем за 12 (двенадцать) часов до факта наступления события отзыва (приостановки) настоящего Договора.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

Соблюдение претензионного порядка является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и исполнена стороной, которой она адресована в течение 14 (четырнадцати) дней с момента ее получения.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения претензии.

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам Стороной, которой такая информация была передана или стала известна в ходе исполнения Договора, без предварительного письменного разрешения Стороны, которая ее предоставила или к которой такая информация имеет отношение.

Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон Договора третьим лицам.

Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применятся в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства российской Федерации.

Стороны настоящего Договора обязуются выполнять требования к защите Персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе принимают необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивают их принятие для защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Стороны настоящего Договора в соответствии с требованиями ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации подтверждают, что используют Персональные данные лишь в целях исполнения настоящего Договора.

Сторона, допустившая утерю или разглашение конфиденциальной информации, несет в соответствие с действующим законодательством РФ ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные передающей стороной и вытекающие в связи с любым раскрытием конфиденциальной информации.

За каждый случай нарушения своих обязательств по настоящему разделу Договора виновная Сторона уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек сверх возмещения убытков.

Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения Договора по любому из оснований, предусмотренных Договором или действующим законодательством Российской Федерации.

Договор действует до «31» декабря 2025 г., а в части расчетов за Товар – до полного исполнения обязательств.

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего юридического статуса, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов и других данных, имеющих значение для исполнения Договора

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью ЖБИ «Черноруд», ИНН 3849057556, КПП 332801001, ОГРН 1163850056083, адрес: 600009, г. Владимир, Почаевский овраг, д. 1, этаж 3, каб. 5.

Покупатель – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо индивидуальный предприниматель, совершившее конклюдентные действия, направленные на заключение Договора поставки посредством акцепта (принятия) условия настоящей Оферты.

Стороны Договора – совместно Поставщик и Покупатель, а также отдельно какая – либо из Сторон.

Договор (оферта) – заключенное между Поставщиком и Покупателем соглашение в форме настоящего документа, являющееся договором присоединения по смыслу ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сайт - принадлежащий Поставщику ресурс, имеющий целью организацию продаж Товара в сети интернет и размещенный в сети интернет по адресу https://betonext.ru.

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. Перед Акцептом настоящего Договора, Покупатель обязан внимательно ознакомится со всеми его условиями и положениями. В случае, если Покупатель по какой-либо причине не согласен с этим Договором целиком, либо его отдельными пунктами, он не вправе использовать Сайт, а в случае использования Сайта вопреки этому, Поставщик освобождается от какой-либо ответственности в этой части. Полным и безоговорочным принятием Договора со стороны Покупателя (Акцептом) является оплата счета Поставщика. В случае Акцепта настоящего Договора Покупателем, условия которого являются одинаковыми для всех Покупателей, между Поставшиком и Покупателем заключается договор поставки. Акцептируя настоящий Договор, Покупатель гарантирует:

• —

  Покупатель обладает полной правоспособностью, необходимой для заключения и исполнения Договора

• —

  Покупатель имеет личное волеизъявление на заключение Договора;

• —

  Покупатель ознакомился с Договором полностью и безоговорочно соглашается со всеми его положениями и условиями, без подписания письменного экземпляра Договора.

Поставщик обязуется произвести и передать в собственность Покупателя товарный бетон (бетонную смесь (далее по тексту договора – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных настоящим договором.

Ассортимент, количество, марка/класс, цена Товара, поставка которого может осуществляться в соответствии с условиями настоящего Договора, и иные, имеющие значение для Сторон, характеристики Товара, согласовываются Сторонами в счете на оплату.

Товар поставляется партиями. Партия Товара – объем смеси одного номинального состава, когда условия приготовления Товара остались неизменными.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 7473 - 2010 «Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия», ГОСТ 26633-2012 «Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», ГОСТ 28013-98 «Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. Общие технические условия», иным нормативным актам, картам подбора состава бетона, условиям настоящего Договора и конкретной заявке Покупателя.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

Передаваемый по Договору Товар не был в употреблении и недостатков не имеет.

Поставщик не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении заявки. Покупатель, в свою очередь, несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заявки, информации.

Поставщик предоставляет Покупателю возможность получения телефонных консультаций по номерам телефона, e-mail, указанным на сайте https://betonext.ru, а также посредством формы обратной связи, предлагаемой на Сайте. Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнением Заявки.

Товар приобретается Покупателем для осуществления им предпринимательской деятельности.

Сопровождающие Товар фотографии на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида Товара. Так, цветовая гамма того или иного Товара может отличаться от фактической в зависимости от цветовой матрицы экрана, на котором она отображается. Также может быть фактическое отличие цвета Товара как на тон темнее, так и на тон светлее. Сопровождающие Товар документы могут содержать опечатки. Для уточнения информации по Товару Покупатель должен обратиться к Поставщику по телефонам, указанным на Сайте https://betonext.ru.

Заявка Покупателя на отгрузку Товара.

• —

  Наименование, марка/класс, морозостойкость, водонепроницаемость, требуемая подвижность, количество и иные характеристики Товара, подлежащего отгрузке Покупателю в соответствии с настоящим Договором.

• —

  Заявка на поставку Товара Покупатель предоставляет Поставщику не менее чем за 48 часов, предшествующих дню отгрузки Товара с использованием возможностей сайта https://betonext.ru.

Первичные документы.

• —

  На каждую партию Товара, переданного Покупателю, Поставщик составляет и передает для подписания УПД (универсальный передаточный акт).

• —

  Также с каждой партией Товара Поставщик передает Покупателю документ, удостоверяющий качество Товара. Документ, удостоверяющий качество Товара, передается уполномоченному представителю Покупателя.

• —

  Первичные документы, указанные в п. 3.2.1 настоящего Договора должны быть подписаны лицами, уполномоченными на их подписание, в соответствии с предоставленной Покупателем Поставщику оригиналом (копии) доверенности.

Поставщик обязан:

• —

  Обеспечить поставку Товара по ассортименту, комплектности, ценам, в количестве и сроки, указанные в Заявке на поставку при соблюдении порядка оплаты, предусмотренного п. 5.2 настоящего Договора.

• —

  Поставщик отвечает за отсутствие прав третьих лиц на Товар, а также за то, что Товар не является предметом залога, спора и не находится под арестом.

• —

  Предоставить на поставляемый Товар всю необходимую документацию (УПД, паспорт качества).

• —

  Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Поставщик вправе:

• —

  Производить досрочную поставку Товара с согласия Покупателя.

• —

  Предварительно уведомив Покупателя посредством электронной почты, не позднее 17.00 часов дня предшествующему дню поставки, не производить отгрузку указанного в заявке Покупателя Товара (полностью или частично) при отсутствии производственной возможности выполнения заявки Покупателя (отсутствие необходимых материалов, неисправности оборудования и пр.).

• —

  Отказаться от поставки Товара, в случае не предоставления заявки в сроки, предусмотренные п. 3.1.2 настоящего Договора.

Покупатель обязан:

• —

  Принять Товар и надлежащим образом подписывать и оформлять документы, предусмотренные п. 3.2 настоящего Договора, подписью уполномоченного лица, заверенной печатью Покупателя.

• —

  Своевременно производить оплату поставляемого Товара в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Договором.

• —

  Направлять Поставщику заявку в соответствии с условиями настоящего Договора.

• —

  Совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставляемого Товара в соответствии с настоящим Договором.

• —

  Предоставить Поставщику доверенности на право получения Товара и подписи документов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора. Покупатель подтверждает, что представитель, документы на которого представлены в соответствии с настоящим пунктом Договора, наделен всеми указанными в настоящем пункте полномочиями. При отсутствии доверенности, Поставщик вправе не производить отгрузку Товара, при этом Поставщик не несет ответственность за срыв сроков поставки и не возвращает сумму предоплаты по настоящему Договору.

• —

  В случае отказа от приемки Товара, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика и совместно с ним составить и подписать акт с указанием причин отказа приемки Товара.

• —

  Заявка Покупателя на Товар и автотранспорт, предоставляемый Покупателем под погрузку, должны учитывать требования Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. Расчет и контроль за не превышением при погрузке допустимой массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешения, являются обязанностью Покупателя.

• —

  Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Покупатель имеет право:

• —

  Покупатель вправе отказаться от заявки на поставку Товара, подав Поставщику соответствующее письменное уведомление, в срок не позднее 24 часов, предшествующих указанному в данной заявке дню поставки Товара. В случае отказа Покупателя от заявки менее, чем за 24 часа до предполагаемой даты поставки, Покупатель оплачивает Товар согласно заявке в размере 100%.

• —

  Отбирать лабораторные пробы на качество Товара самостоятельно с обязательным вызовом представителя Поставщика. Все образцы, отобранные для испытания, должны быть промаркированы с указанием даты поставки, с наименованием Поставщика, производителя, марки/класса Товара. Испытания Товара проводятся за счет Покупателя. По согласованию сторон Договора, испытания могут осуществляться либо в лаборатории Поставщика, либо в ООО «ЛКБ» (ИНН 3329093413).

Цена единицы Товара указана на Сайте Продавца https://betonext.ru и в счете на оплату без учета стоимости доставки Товара Покупателю. Покупатель самостоятельно оплачивает дополнительные комиссии за перевод денежных средств. В случае неверного указания цены заказанного Покупателем Товара, Поставщик при первой возможности информирует об этом Покупателя для подтверждения либо аннулирования заявки.

Оплата по настоящему Договору осуществляется в порядке 100% предоплаты на основании счета Поставщика. Счет на оплату действителен в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Покупателю. По истечении указанного срока, Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость единицы Товара.

Цена Товара в период действия настоящего Договора может изменятся Поставщиком без согласования с Покупателем.

Если стоимость отгруженного Поставщиком Товара превышает сумму предварительной оплаты, Покупатель обязан произвести оплату неоплаченной части товара не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки на основании счета на оплату.

Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком.

Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями.

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

Покупатель приобретает Товар на условиях самовывоза.

По указанию Покупателя отгрузка Товара может производится третьему лицу (Грузополучателю) по доверенности. В этом случае, при предоставлении заявки согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязан письменно сообщить Поставщику наименование и реквизиты получателя Товара.

Товар, отгружаемый на условиях самовывоза, подлежит загрузке в транспортное средство специализированного вида, предоставляемое Покупателем, на территории согласованной с Поставщиком производственной площадки Поставщика. Вид используемого транспорта – автобетоносмеситель. Максимальная продолжительность транспортирования Товара не должна быть более времени сохраняемости его свойств, указанных в настоящем Договоре и паспорте качества. Применяемые способы транспортирования Товара должны исключать возможность попадания в него атмосферных осадков, нарушения однородности, потери Товара, а также обеспечивать предохранение Товара в пути от воздействия ветра, низких температур и солнечных лучей. В процессе транспортирования введение в Товар дополнительного количества компонентов (цемент, заполнитель, вода и добавки) не допускается.

Восстановление удобоукладываемости в обязательном порядке должно производиться Покупателем, а количество добавляемого при этом раствора добавки, а также время дополнительного перемешивания должны соответствовать технологическому регламенту и быть зафиксированы и оформлены актом.

При получении заявки Покупателя, Поставщик не позднее 3 (трех) дней, следующих за днем получения заявки, подтверждает заказ Покупателя и направляет в адрес Покупателю счет на оплату.

Договор считается заключенным после совершения Покупателем юридически значимого действия выраженного в предварительной оплате Товара Покупателем в полном объеме его стоимости. Осуществляя предварительную оплату, Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Договором, дает согласие на обработку персональных данных при оформлении заявки. Указанные действия также подтверждают, что до заключения Договора условия Договора Покупателем прочитаны полностью, все условия Договора понятны, со всеми условиями Договора Покупатель согласен и присоединяется к ним без каких – либо исключений и оговорок.

Товар считается переданным Поставщиком Покупателю и принятым с момента подписания представителем Покупателя (Грузополучателя) УПД (универсальный передаточный документ).

Право собственности на Товар, риск случайной гибели, полной или частичной его утраты переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи Товара (п. 6.7 настоящего Договора).

Поставщик не несет ответственности за конечные свойства Товара при несоблюдении требований СНиП, ГОСТ и других нормативно – правовых документов, предъявляемых к транспортировке бетонов, смесей и уходу за ними на строительных объектах.

В случае одновременной поставки на объект Покупателя Товара, аналогичного поставляемому Поставщиком по настоящему Договору, третьими лицами, и разгрузки такого товара в одно и то же место на объекте Покупателя, ответственность за совместимость поставляемого Товара несет Покупатель.

Единца измерения Товара – кубический метр. Минимальная норма отгрузки Товара – 8 м3.

Качество Товара должно соответствовать ГОСТ 7473-2010 или ГОСТ 28013-98, соответственно, и конкретной заявке Покупателя.

На каждый вид поставляемого Товара Поставщик предоставляет Сертификаты Соответствия Системы Сертификации ГОСТ Р 7473-2010 и паспорт качества предприятия изготовителя, подтверждённый лабораторными исследованиями.

Допускается при поставке Товара заданного качества, предоставлять документ о качестве не на каждую загрузку, а на каждую партию Товара.

Применение противоморозных добавок Поставщиком Товара не отменяет необходимость прогрева готовой конструкции. Отказ от применения противоморозных добавок при изготовлении Товара возможен только на основании письменного заявления Покупателя.

Товар по количеству принимается по массе или объему в соответствии с фактическим составом Товара и фактической средней плотностью Товара по адресу отгрузки. После подписания УПД, претензии относительно количества Товара не принимаются.

Качество Товара определяется Покупателем при входном контроле качества – не позднее чем через 20 минут после доставки Товара на объект Покупателя.

При обнаружении несоответствия количества и/или качества полученного Товара данным, указанным в УПД, Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику и вызвать его представителя для участия в приемке Товара и составления двухстороннего акта. Для этого Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление об обнаруженных несоответствиях Товара. В этом случае приемка Товара Покупателем приостанавливается до прибытия уполномоченного представителя Поставщика для дальнейшей приемки Товара.

Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя сообщить ему о направлении своего представителя для участия в совместной приемке Товара либо сообщить об отказе от участия в совместной приемке Товара.

В случае поступления уведомления от Поставщика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки Товара и прибытия уполномоченного представителя Поставщика, Покупатель возобновляет приемку Товара в момент прибытия уполномоченного представителя Поставщика и по результатам приемки Товара Стороны составляют акт о несоответствии Товара условиям Договора.

Акт должен содержать подробную ведомость обнаруженных недостатков. Присутствие представителя Поставщика для выявления причин возникновения дефектов, согласование сроков их устранения и подписания акта обязательно.

Покупатель обязан обеспечить доступ вызванного представителя Поставщика на объект Покупателя и обеспечить безопасные условия нахождения представителя Поставщика. В случае отсутствия доступа на объект Покупателя и/или отсутствия безопасных условий подхода или и нахождения представителя Поставщика на объекте Покупателя, представитель Поставщика вправе не участвовать в составлении акта о выявленных недостатках Товара.

В случаях отказа Поставщика от участия в совместной приемке Товара, не поступления уведомления от Поставщика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки Товара в срок, указанный в пункте 8.4 настоящего Договора, или неприбытия уполномоченного представителя Поставщика, Покупатель возобновляет приемку Товара самостоятельно и по результатам приемки составляет акт о несоответствии Товара условиям Договора в одностороннем порядке, в котором указываются обнаруженные недостатки с приложением материалов фото- и видео- фиксации выявленных нарушений.

На основании Акта о несоответствии Товара, в течение 7 (семи) календарных дней, Покупатель предъявляет Поставщику претензию. Покупатель не может предъявлять Поставщику требований относительно недостатков количества или качества принятого Товара, не основанного на двухстороннем акте о недостатках Товара и/или протоколах лабораторных испытаний Товара.

При проверке качества Товара Покупатель обязан привлекать третьих лиц, имеющих соответствующее сертифицированное оборудование и аттестованную лабораторию.

В случае возникновения спора о качестве Товара, испытания Товара проводятся в лаборатории Поставщика, либо в определенной соглашением Сторон независимой лаборатории, имеющей лицензию на проведение соответствующей экспертизы - ООО «ЛКБ» (ИНН 3329093413), в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления соответствующей претензии Покупателя. Оплата услуг независимой лаборатории возлагается на Покупателя.

В случае нарушения порядка приемки Товара по количеству и качеству, указанного в настоящем разделе Покупатель лишается право предъявлять претензии относительно качества и количества поставленного Товара.

В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного в его адрес Товара, установленных пунктом 5.4 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать, а Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Уплата неустойку не освобождает виновную Сторону от исполнения принятых на себя обязательств, если иное не установлено условиями настоящего Договора или соглашением Сторон.

В случае отказа от принятия Товара либо поставленного Товара по причинам, не зависящим от Поставщика, Покупатель обязан возместить стоимость данного Товара.

Покупатель самостоятельно несет ответственность за превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортных средств, либо за превышение указанных в специальном разрешении массы транспортных средств и (или) нагрузки на ось транспортных средств, на которые Поставщик осуществил погрузку товара.

Стороны договорились, что в случае привлечения Поставщика, как грузоотправителя к административной ответственности по ч. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ, по вине Покупателя, последний обязуется возместить Поставщику вызванные этим имущественные потери в пределах сумм выплаченных штрафов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, ответственность за которые не оговорена условиями настоящего раздела, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик не несет ответственность в случае неправильного выбора Покупателем характеристик Товара, либо если ожидания Покупателя о свойствах Товара оказались не оправданными, а равно за любые действия Покупателя, связанными с внесением изменений в конструкцию Товара, его самостоятельной установкой и т.д.

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможными выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, изменение текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, в т.ч. объявления (заявления) Высших Государственных лиц РФ (Президент, премьер-министр) сделанных с использованием СМИ, независящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

Не являются форс-мажором сложные климатические условия, такие как сильный ветер, дождь, град и т.д., за исключением стихийных бедствий, полностью исключающих возможность технической эксплуатации Техники

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях и порядке, которые предусмотрены Договором и (или) законодательством РФ.

Отзыв (приостановка) настоящего Договора поставки (оферты) может быть осуществлен Поставщиком в любое время, но это не является основанием для отказа Поставщика от принятых на себя обязательств по уже заключенным договорам. Поставщик обязуется разместить уведомление об отзыве договора, в своем на Сайте https://betonext.ru, с указанием точного времени отзыва, не менее чем за 12 (двенадцать) часов до факта наступления события отзыва (приостановки) настоящего Договора.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

Претензия должна быть рассмотрена и исполнена стороной, которой она адресована в течение 14 (четырнадцати) дней с момента ее получения.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам Стороной, которой такая информация была передана или стала известна в ходе исполнения Договора, без предварительного письменного разрешения Стороны, которая ее предоставила или к которой такая информация имеет отношение.

Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон Договора третьим лицам.

Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применятся в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства российской Федерации.

Стороны настоящего Договора обязуются выполнять требования к защите Персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе принимают необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивают их принятие для защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Стороны настоящего Договора в соответствии с требованиями ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации подтверждают, что используют Персональные данные лишь в целях исполнения настоящего Договора.

Сторона, допустившая утерю или разглашение конфиденциальной информации, несет в соответствие с действующим законодательством РФ ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные передающей стороной и вытекающие в связи с любым раскрытием конфиденциальной информации.

За каждый случай нарушения своих обязательств по настоящему разделу Договора виновная Сторона уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек сверх возмещения убытков.

Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения Договора по любому из оснований, предусмотренных Договором или действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует до полного исполнения обязательств.

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего юридического статуса, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов и других данных, имеющих значение для исполнения Договора.